El Estado no tiene porqué ser aburrido ¡Conoce a gov.co!
El Estado no tiene porqué ser aburrido ¡Conoce a gov.co!
| Lugar: SIPI CHOCO | Responsable Contratación: Operador Zonal - Comfachocó- |
| Contratista: Comfachocó - JUAN CARLOS PONCE CABEZAS | Interventor: Efraín Alberto Perea Ramos |
| Fecha Inicio: 2017-08-01 | Fecha Fin: 2020-02-29 |
| Viviendas contratadas: 32 | Viviendas Entregadas: 0 |
| Viviendas Terminadas sin Habitabilidad: 0 | Viviendas en Ejecución: 0 |
| Estado Contrato: contrato marco terminado en proceso de liquidación | Estado en el radar: |
El Operador zonal continúa con las gestiones para la entrega de la viviendas en el marco del cierre del contrato 242 de 2013. El proceso de acción de controversias contractuales ante el tribunal Administrativo Choco continúa su curso, es importante mencionar que se estan buscando alternativas con el fin de dar cierre a todos los planes de intervencion con viviendas pendientes de entrega. El operador Zonal informa un avance de obra del plan de intervención para el mes de julio es de 63,30%.
El Operador zonal continua con las gestiones para la entrega de la viviendas en el marco de la liquidación del contrato 242 de 2013. Avance de obra del plan de intervención para el mes de junio es de 63,20% de acuerdo a la informacion sumistrada por el OZ.
El 13 de mayo de 2021 se radicó la acción de controversias contractuales en contra de Comfachocó en el tribunal administrativo del Chocó con el No.27001233300020210005220. El Operador zonal continúa con las gestiones para la entrega de la viviendas en el marco de la liquidación del contrato 242 de 2013. Avance de obra del plan de intervención para el mes de mayo es de 63%, reportado por el OZ.
El Operador Zonal continúa las gestiones para la entrega de viviendas en el marco de la liquidación del contrato 242 de 2013 e informa un avance de obra de 53%.
El 12 de marzo se celebró reunión con el Operador Zonal y los contratistas de obra, con el acompañamiento del Comité de control concomitante de la Contraloría General de la República, con la finalidad de presentar al ente de control la situación de los proyectos. El Operador Zonal continúa las gestiones para la entrega de viviendas en el marco de la liquidación.
El Operador zonal continúa las gestiones para la entrega de las viviendas.
El Operador zonal continúa con adelantando gestiones para la entrega de las viviendas faltates en el marco de la liquidación del contrato 242 de 2013.
El día 19 de octubre de 2020 el Operador Zonal a través de oficio formal ante el Fondo, solicita la ampliación por 7 meses del tiempo para la finalización y entrega de las obras pendientes. Lo anterior en consideración de la conyuntura originada por las medidas de aislamiento obligatorio y las restricciones de movilidad tanto de personal como de materiales, por la emergencia sanitaria que tuvo lugar en el mes de marzo y se prorrogó en el transcurso del año; lo que generó atrasos importantes y dificultades en la ejecución de las viviendas pendientes y los procesos de legalización y escrituración de las mismas. Adicionalmente, las limitaciones impuestas por los problemas de orden público los cuales no permiten la libre circulación de sus habitantes, ni la entrada y salida de personas al municipio o su área de influencia.
El Operador Zonal informó la reactivación gradual de las actividades, en el marco del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 por lo que las viviendas pendientes serán entregadas en el marco de la liquidación del contrato No 242 de 2013.
El Operador Zonal informó la reactivación gradual de las actividades, en el marco del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 por lo que las viviendas pendientes serán entregadas en el marco de la liquidación del contrato No 242 de 2013.
Dando cumplimiento a lo solicitado en la reunión del 2 de junio de 2020 y mediante informe del 16 de julio de 2020, el Operador Zonal comunicó al Fondo, la suspensión de las obras por emergencia sanitaria COVID - 19 y problemas de orden público. La reactivación de las mismas, la terminación y entrega de las viviendas se determinará en reunión con el contratista programada para el mes de agosto de 2020.
En reunión celebrada el 02 de junio de 2020 y en cumplimiento del cronograma de entregas enviado por el Operador Zonal Comfachoco, el Fondo solicitó presentar un informe que evidencie el avance en la gestión adelantada para lograr la entrega de las viviendas pendientes a los beneficiarios y la documentación para iniciar el proceso de liquidación parcial.
El Operador Zonal Comfachoco en cumplimiento a los compromisos establecidos en la reunión celebrada el pasado 12 de Marzo de 2.020, remitió al Fondo el cronograma de entrega de viviendas pendientes en el marco de la liquidación del contrato. Dicho cronograma se encuentra ajustado con fecha máxima de entrega de las viviendas de cuatro meses, plazo que se establece en relación a la coyuntura originada por el estado de emergencia sanitaria del Covid 19 y que se iniciará una vez se levanten las medidas relacionadas con la movilidad intermunicipal y acceso a municipios.
El Operador no ha remitido el cronograma requerido por el Fondo Adaptación para la culminación y entrega de las obras. Lo anterior, debido a que las mismas se encuentran suspendidas por la contingencia de aislamiento preventivo obligatorio causada por el Covid-19 y decretado por la Presidencia de la República el 22 de Marzo de 2020. En reunión celebrada con el Operador Zonal el pasado 20 de abril de 2020, El Fondo Adaptación solicitó al operador: 1. Cumplir con los protocolos de Bio seguridad establecidos por el Gobierno Nacional al momento de reiniciar obras y 2. Remitir el cronograma de trabajo ajustado a la contingencia actual y teniendo en cuenta las condiciones de acceso a los municipios y zonas de intervención.
El 12 de marzo , el Fondo celebró reunión con participación del Operador Zonal, donde este se comprometió a hacer la entrega de las viviendas faltantes en el marco de la liquidación del contrato 242 de 2013. Adicionalmente, se comprometió a remitir el cronograma de entrega de las 32 viviendas pendientes con fecha precisa de terminación, el recibo por parte de la interventoría y acta de entrega de viviendas a los beneficiarios, así como el cronograma de flujo de caja y apalancamiento del proyecto. El Fondo se encuentra a la espera de la remisión de lo anteriormente enunciado.
El contrato 242 de 2013 suscrito entre Comfachocó y Fondo Adaptación culminó el 29 de Febrero de 2020. Se realizó mesa de trabajo el día 24 de Febrero de 2020, en la cual el Operador Zonal se comprometió a entregar las 32 viviendas en el mes de Abril de 2020.Lo anterior, en el marco de la liquidación del contrato.
La interventoría recibirá 10 viviendas en el mes de febrero de 2020 y las 22 viviendas restantes serán entregadas en el marco de la liquidación del contrato, conforme al cronograma entregado a la entidad.
Se suscribió una prórroga al contrato marco 242 de 2013 hasta el 29 de febrero de 2020. Por temas de orden público y difícil acceso en el municipio está retrasada la ejecución de las viviendas, se programa entrega del proyecto para Abril de 2020, en el marco de la liquidación del contrato.
Se adelantan obras sin novedad. 53% avance del proyecto. Según compromiso adquirido en mesas de trabajo se entregarán 10 viviendas el día 29 de Diciembre de 2019. las 22 viviendas restantes se entregarán en el marco de la liquidación del contrato 242 de 2013, el operador enviara cronograma de entrega en Enero de 2020.
Se reanudaron las actividades en obra, se subsanaron los temas jurídicos dados en el momento que se generó la suspensión. Al mes de octubre se intervienen 10 viviendas en acabados y 11 viviendas cimentadas.
Se realizó mesa de Trabajo con el Operador Zonal, donde se llegó a la conclusión jurídica y administrativa de la no cesión del contrato de obra; teniendo en cuenta que el contratista realizó las gestiones pertinentes y se concluyó que es solvente para terminar el proyecto en Diciembre 2019.
Se hizo mesa de seguimiento en Quibdo con el Operador Zonal y los contratistas. Se evaluó posibilidad de cesión de contrato, pero no es viable por existencia de medidas cautelares.
Se realizaron mesas de trabajo de seguimiento con el Operador Zonal.
Se realizaron dos mesas de trabajo de seguimiento con el Operador Zonal.
Proyecto paralizado por cesión del contrato derivado. Dificultades de accesibilidad a la zona y problemas de orden público.
Se realizó mesa de trabajo de seguimiento con el OZ