El Estado no tiene porqué ser aburrido ¡Conoce a gov.co!
El Estado no tiene porqué ser aburrido ¡Conoce a gov.co!
| Lugar: CARMEN DEL DARIÉN CHOCO | Responsable Contratación: Operador Zonal - Comfachocó- |
| Contratista: Comfachocó.GUILLERMO LOZANO PEREA | Interventor: JUAN NEMECIO RODRIGUEZ ORTEGA |
| Fecha Inicio: 2016-09-26 | Fecha Fin: 2020-02-29 |
| Viviendas contratadas: 30 | Viviendas Entregadas: 8 |
| Viviendas Terminadas sin Habitabilidad: 0 | Viviendas en Ejecución: 0 |
| Estado Contrato: contrato marco terminado en proceso de liquidación | Estado en el radar: |
El Operador zonal continúa con las gestiones para la entrega de la viviendas en el marco del cierre del contrato 242 de 2013. El proceso de acción de controversias contractuales ante el tribunal Administrativo Choco continúa su curso, es importante mencionar que se estan buscando alternativas con el fin de dar cierre a todos los planes de intervencion con viviendas pendientes de entrega.
El Operador zonal adelanta las gestiones para la entrega de la viviendas en el marco de la liquidación del contrato 242 de 2013 e informa un avance de obra s de junio es de 74%. Es importante mencionar que el proceso de controversias contractuales continua su curso ante el tribunal administrativo del Chocó.
El 13 de mayo de 2021 se radicó la acción de controversias contractuales en contra de Comfachocó en el tribunal administrativo del Chocó con el N°.270012333000202100052200.
El Operador Zonal informa que en el marco de la liquidación del contrato 242 de 2013, se adelantan gestiones para reanudar las actividades de obra con un nuevo contratista.
El 12 de marzo se celebró reunión con el Operador Zonal y los contratistas de obra, con el acompañamiento del Comité de control concomitante de la Contraloría General de la República, con la finalidad de presentar al ente de control la situación de los proyectos. No se reportó porcentaje de avance obra por parte del operador.
No se reporta novedad en las gestiones que adelanta el Operador Zonal para las entregas de las viviendas.
El Operador zonal continúa con adelantando gestiones para la entrega de las viviendas faltates en el marco de la liquidación del contrato 242 de 2013. Comfachocó reporta que las obras continúan en ejecución normal.
El día 19 de octubre de 2020 el Operador Zonal a través de oficio formal ante el Fondo, solicita la ampliación por 7 meses del tiempo para la finalización y entrega de las obras pendientes. Lo anterior en consideración de la conyuntura originada por las medidas de aislamiento obligatorio y las restricciones de movilidad tanto de personal como de materiales, por la emergencia sanitaria que tuvo lugar en el mes de marzo y se prorrogó en el transcurso del año; lo que generó atrasos importantes y dificultades en la ejecución de las viviendas pendientes y los procesos de legalización y escrituración de las mismas. Adicionalmente, las limitaciones impuestas por los problemas de orden público los cuales no permiten la libre circulación de sus habitantes, ni la entrada y salida de personas al municipio o su área de influencia.
El Operador Zonal informó la reactivación gradual de las actividades, en el marco del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 por lo que las viviendas pendientes serán entregadas en el marco de la liquidación del contrato No 242 de 2013.
El Operador Zonal informó la reactivación gradual de las actividades, en el marco del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 por lo que las viviendas pendientes serán entregadas en el marco de la liquidación del contrato No 242 de 2013.
El 16 de Julio de 2020 el Operador Zonal informó parálisis en la obra. Por lo anterior, se programó reunión con el contratista para el mes de agosto de 2020 con el fin de determinar la estrategia para la reactivación del proyecto y la terminación de las viviendas.
En reunión celebrada el 02 de junio de 2020 y en cumplimiento del cronograma de entregas enviado por COMFACHOCÓ, el Fondo Adaptación solicitó al Operador Zonal, presentar un informe que evidencie el Avance en la gestión adelantada para lograr la entrega de las viviendas pendientes a los beneficiarios y la documentación para iniciar el proceso de liquidación parcial.
El Operador Zonal COMFACHOCO en cumplimiento a los compromisos establecidos en la reunión celebrada el pasado 12 de Marzo de 2.020, el 19 de mayo remitió al Fondo Adaptación el cronograma de entrega de viviendas pendientes en el marco de la liquidación del contrato No 242 de 2013. Dicho cronograma se encuentra ajustado con fecha máxima de entrega de las viviendas de cuatro meses, plazo que se establece en relación a la coyuntura originada por el estado de emergencia sanitaria decretado por la Presidencia de la República por la Pandemia Covid 19 y que se iniciará una vez se levanten las medidas relacionadas con la movilidad intermunicipal y acceso a municipios.